Juridisch
Laatst bijgewerkt: juni 2026
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten geleverd door MW Bouwproject. Wij vragen u deze aandachtig door te nemen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen.
Inhoud
01 — Toepasselijkheid
02 — Offertes en prijsopgaven
03 — Uitvoering van werkzaamheden
04 — Planning en termijnen
05 — Verantwoordelijkheden van de klant
06 — Betalingen
07 — Oplevering
08 — Aansprakelijkheid
09 — Overmacht
10 — Intellectuele eigendom
11 — Klachten
12 — Toepasselijk recht
13 — Contactgegevens
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen MW Bouwproject en haar klanten. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden. Afwijkingen zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.
Alle offertes van MW Bouwproject zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door beide partijen. Meerwerken worden steeds vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.
Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
MW Bouwproject voert alle werkzaamheden uit volgens de afgesproken eisen, specificaties en de geldende vakstandaarden. Waar nodig kunnen gespecialiseerde derden worden ingeschakeld. Wijzigingen aan de opdracht worden uitsluitend doorgevoerd na wederzijds overleg en schriftelijke bevestiging.
Indien nodig mag MW Bouwproject derden inschakelen voor een correcte uitvoering.
Vermelde planningen en uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Wij streven naar tijdige oplevering, maar vertragingen ten gevolge van externe omstandigheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding. De klant wordt steeds tijdig en transparant geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de planning.
Wij streven naar tijdige oplevering, maar termijnoverschrijding geeft geen recht op schadevergoeding.
De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van correcte gegevens, het verlenen van toegang tot de werkplaats en het beschikken over de vereiste vergunningen en goedkeuringen. Vertraging als gevolg van nalatigheid van de klant valt niet onder de verantwoordelijkheid van MW Bouwproject.
Toegang tot werkgebieden moet tijdig verschaft worden.
Facturen dienen te worden voldaan binnen de overeengekomen betalingstermijn. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd. Alle innings- en invorderingskosten zijn ten laste van de klant. MW Bouwproject behoudt zich het recht voor werkzaamheden op te schorten bij aanhoudende wanbetaling.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant wettelijke rente verschuldigd.
Oplevering vindt plaats zodra het werk naar behoren is afgerond. De klant dient bij oplevering aanwezig te zijn voor de definitieve keuring. Eventuele gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na oplevering. Na het verstrijken van deze termijn wordt het werk als volledig aanvaard beschouwd.
Eventuele klachten moeten binnen 7 dagen na oplevering gemeld worden.
MW Bouwproject is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. Indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst worden uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken overeenkomst.
Indirecte schade wordt uitgesloten van vergoeding.
In geval van overmacht heeft MW Bouwproject het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Onder overmacht wordt verstaan: extreme weersomstandigheden, stakingen, leveringsonderbrekingen, pandemieën of andere onvoorzienbare omstandigheden buiten onze wil. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
Onder overmacht vallen onder andere storingen, pandemieën en weersomstandigheden.
Alle plannen, ontwerpen, technische tekeningen en documenten opgesteld door MW Bouwproject blijven eigendom van MW Bouwproject, ook na oplevering. Gebruik, reproductie of verspreiding door derden is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Specifieke afspraken hierover kunnen contractueel worden vastgelegd.
Gebruik door derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.
Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na oplevering of na vaststelling van het gebrek. MW Bouwproject streeft naar een snelle en constructieve oplossing. Indien partijen er onderling niet uitkomen, kan een beroep worden gedaan op een erkende bemiddelaar of de bevoegde rechtbank.
Na ontvangst van een klacht streeft MW Bouwproject naar een passende oplossing.
Op alle overeenkomsten met MW Bouwproject is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur minnelijk opgelost. Indien dit niet mogelijk is, is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechtbank voorschrijven.
Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.
